Administración Local

Municipal

Cabanas

Convocatoria licitación obra ejecución sentencia edificio El Pienso 2.ª fase

ANUNCIO

De conformidad con lo acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 31 de diciembre de 2016, por medio del presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, con dos criterios de adjudicación, oferta económica y plazo de ejecución, tramitación urgente, para la adjudicación del contrato de obras “Ejecución sentencia recurso contencioso administrativo 02/0004055/1993 del edificio El Pienso 2.ª fase.

1. Entidad adjudicadora.

la) Organismo: Ayuntamiento de Cabanas

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

c) Perfil del Contratante: www.cabanas.gal

2. Objeto del contrato.

la) Tipo: Obras

b) Descripción: “Ejecución senteza recurso contencioso-administrativo 02/0004055/1993 del edificio El Pienso 2.ª fase”.

c) Codificación: CPV 45210000

3. Tramitación y procedimiento.

la) Tramitación: Urgente

b) Procedimiento: Abierto

c) Criterios de adjudicación: oferta económica y plazo de ejecución.

4. Presupuesto de licitación.

la) Importe neto: 312.624,90 euros

b) Iva: 65.651,23 euros

c) Importe total: 378.276,13 euros

5. Valor estimado del contrato: 312.624,90 euros

6. Aplicación presupuestaria: 1511.69901

7. Plazo de ejecución: Ocho meses

8. Garantías exigidas:

la) Provisional: 9.378,74 euros

b) Definitiva: 5% del precio de adjudicación, excluido el IVA/IVA.

9. Clasificación del contratista: No si exige

10. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.

la) Fecha límite de presentación: dentro del plazo de 13 dilas natural desde lo siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en lo BOP.

b) Lugar de presentación: en horario de oficina, de 9 a 14 horas

-Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Cabanas

-Domicilio: Calle del Ayuntamiento nº 3

-Localidad y Código Postal: 15.621, Cabanas

-Dirección electrónica: rexistro@cabanas.gal

c) Plazo durante lo cuál el licitador estará obligado a mantener su oferta: tres meses a contar desde la la apertura de las proposiciones.

11. Revisión de precios: no procede.

12. Apertura de ofertas.

En el salón de sesiones de la Casa del Ayuntamiento de Cabanas, sita en Calle del Ayuntamiento nº 3, en la fecha señalada en la cláusula decimotercera del Pliego de Clásulas Administrativas Particulares.

13. Gastos de publicidad.

Los cuestes originados por la publicación de los anuncios de licitación serán por cuenta del adjudicatario.

14. Obtención de documentación e información

-Dependencia: Oficinas Generales

-Domicilio: Ayuntamiento de Cabanas, Calle del Ayuntamiento nº 3

-Localidad y Código Postal: Cabañas, 15.621

-Teléfono: 981 49 59 59

-Correo electrónico: secretaría@cabanas.gal

- Perfil del Contratante: www.cabanas.gal

 

Cabañas, 18 de enero de 2017.

El Alcalde,

Fdo: Germán Castrillón Permuy

2017/397